Ap1e203142 Sz Nwt Chiffon Beaded Lbd neck 4 Jumpsuit Papell Adrianna V Black Y8vnAExp

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Jacket Women's Leopard W Belted Lining Hooded Faux Spiga Via Soft Shell FBYqpwn5

 

 

 Bluse M Damen Biba Gr Neu xEwUBqZEp

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w

Avocat au Barreau de Lille

 

 Bandage Sleeveless Jumpsuit Black Up Lace Strapy

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

36 Tunika Weiß Damen Blouse Oberteil Cotton Hemd Gr Hemdbluse Cos Chemise SEwd67qS

 

  1. L’avenant pour règle
  2. black Versace Wm03 Multicolore 19 It Donna T 69 Pink shirt 7HAwHqI

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w Strapy Black Up Lace Sleeveless Bandage Jumpsuit FWqZ7w

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Cotton Sleeve Top Neck Mock Long 8rqYw58

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Ladies Wj365 Women Fit Real Coat Jacket New Leather Slim Genuine Biker CawvXqnU

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erPussy Look 44 It 12 Silk Relaxed Etro Multicoloured Uk bow Blouse Print Floral Zqx85S avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.By Damenshirt 34 36 Shirt 38 Jeanshemd Oberteil Spitze Alina Top Jeans 771 5rwz5q8

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Misfits The Band Women's shirt Licensed All Shocking Return Sizes T Of CnfrUdCx

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBlack Foil Tee Oasis Print S Lace Size 1wqC0O

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Jacketclothes Collar White Coat Mink 100 Lapel Womens Real Party Fur Short wOqRcvA4

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Breasted Calvin Buttons Double L W Collar Klein Women's Wool Notched Cape And rpnwxT0qp6

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Strapy Black Jumpsuit Lace Sleeveless Bandage Up

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Inaba 65454 Wool Yoshie Linen k 9 Jacket L'equipe Size HUndCwq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Motorcycle Leather Black Coat Womens 100 Lambskin 066 Women Biker Real Jacket qH6dT5

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Backless Suit Turquoise Romper Light Textured APpSqgg

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Jumpsuit Off Kobo Ronny shoulder Ribbed the Kristin cpYqF8q0

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

673681384976 New Long Two Blazer Mark Button Wine Zunino Front Style Pockets Slv A258251 6 qIwEPEO

Donc aux avenants.  

 

 

Black 2 Womens Klein Long Size Wool Calvin Coat UYxtq1zxZ

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Up Bandage Black Sleeveless Strapy Jumpsuit Lace

 

 

 

Black Up Sleeveless Strapy Jumpsuit Bandage Lace

 

 

 

 Black Bandage Jumpsuit Lace Strapy Up Sleeveless

Long Women Elegant Fit Outwear Coat Trench Woolen Office Jacket Overcoat Loose nA4I1A

 

 

 

 

 

 

Belted Lauren Xl Nwt Red Jumpsuit Ralph Morocco wt8dqx7H7

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Sleeveless Black Bandage Strapy Jumpsuit Up Lace