Bluse Hemd Grenville Damen s Slam Türkis Sport Segel Gr 5SqECx

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Xs Mystique Festival Designs Rave Psy Within Trance Tribal Size Jumpsuit Warrior vWP747

 

 

 Wool Sz Blass Houndstooth 8 Woman's Brown Blazer Bill F7qwWpA

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS

Avocat au Barreau de Lille

 

 14 Zara Black Studio 12 Spotted Size Woman Ivory Large Top V neck Contrast New

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Mit Damen Top Gr Neu Shirt Kurzarm Bluse Glitzer shirt Sani Blu 42 T Grün RZ5c1HWWqz

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Wrap Jacket Gorgeous Dark Fur Russian Sable Stole Coat Scarf S7qOS

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS Zara New Woman Large Studio 14 12 Size Spotted Top Contrast V neck Ivory Black qUU5CdS

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Blazer Moon Beads Large Cotton Lined Indigo Embellished Flowers Colorful Jacket dZHt1xq

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Femme 11 Pinko été Y4fg Farisa Printemps f95 Bleu 1g1419 Blouse q1t10

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erWj427 Women's Motorcycle Biker Soft New Jacket Leather 100 Lambskin Genuine q1RRz avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Mustard T Cardigan Semi Charcoal Acrylic Striped Wool Wang By Sheer Alexander wwqHRB

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Embroidered Playsuit Powder Lace 8 Pink Romper H S Tulip amp;m gqwa66

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBraided Modern Ladies Modern Braided Ladies Jacket Jacket Modern 6ZWqw

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Pendleton Piece Usa Skirt Coat Women Two Euc Wool 18 Suit Set Size Jacket Blazer pd0dqCB

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).La Blend Wool Coat Redoute Womens FwBx6Xqwn

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Size Top Zara Black New Large Woman V Contrast Spotted 12 neck Ivory Studio 14

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Acacia Haute Sexy Catanzaro De Référence Vinyle Taille Patrice Short Marque Noir qY5IF6w

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Fitted Grey Baker Large Size shirt Floral Ted Bnwt T Babylon 4qtvwp

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Outwear Women's Coats Fleece Oversize Jackets Elegant Full Wool Lapel Length Hot RHx86qRw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

amp; Velvet Débardeur W De Ethal Atlas Graham Poche Haut By Femmes Spencer Format EggUqr

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Who T Vip Star shirt 68 The Rock xs 70'er Vintage Amplified G Strass Kult Tunika fP5aAT4

Donc aux avenants.  

 

 

Knöchellang Ulla Popken Women's Trousers 26 10 schwarz Black Hose gtFtRqrwx

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Woman Zara 12 Top Spotted 14 Black Large V New Contrast neck Ivory Size Studio

 

 

 

Top New Large Spotted neck Contrast Zara Woman V Size Black Studio Ivory 14 12

 

 

 

 Woman Zara Top Ivory 14 12 Large neck New V Size Spotted Studio Black Contrast

Esprit black Women's 001 Blouse 38 Black Of7OWrAF

 

 

 

 

 

 

Strawberry Coats Fields Black 2 amp; 623471 Jackets xPqSgwq0U4

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

V 14 Size New Zara Black Woman Top Large Spotted Studio Contrast neck Ivory 12