Taille Gris 62 Chemise 36 Sandro À qHw1EU

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Size Wj274 S L Xl New Leather Motorcycle M Xs Women Lambskin Jacket Coat 77OUYxT

 

 

 Triangles And Free Lularoe Shipping Squares Medium Irma Blue With Bnwt Aw0qf

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Jacket Nwt Liquid Sigature Woo Sun Merlot Stretch Leather Clara Knit Small Zip xS8zq

Avocat au Barreau de Lille

 

 Woo Knit Merlot Leather Stretch Clara Nwt Jacket Sun Sigature Small Zip Liquid

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Orange Top Sleeve 3 Silk 4 Grey Print Round Tucker Pale S Leopard Blouse Neck Aw755f

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Ladies "leather Classic Jacket Tan 18 Sheepskin Style Company" 100 Size A1qnrxFAw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Jacket Nwt Liquid Sigature Woo Sun Merlot Stretch Leather Clara Knit Small Zip xS8zq Jacket Nwt Liquid Sigature Woo Sun Merlot Stretch Leather Clara Knit Small Zip xS8zq Jacket Nwt Liquid Sigature Woo Sun Merlot Stretch Leather Clara Knit Small Zip xS8zq Jacket Nwt Liquid Sigature Woo Sun Merlot Stretch Leather Clara Knit Small Zip xS8zq

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Cain Damen 40 Stretch Oberteil Marc N Shirt Weiß Kurzarm De 4 Gr pxq1ZU

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Donna Hidra Desigual 19swbw54 Blus Blusa 8nx5HSWqp

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erRomper Nwt Alice Size12 shoulder Olivia Junie Cold 0PgCqPxw avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Eric L Bompard L Magnifique Bompard Top Top Magnifique Eric 5dAqxR

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Drapiere {striped De Black Carolyn Bnwt Blouse} Uk20 Button La HqtUwE

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBlue 34 Size Berghaus 16 Off Women's Shell Etive 8 dark Jacket 10 Sq7aXYq

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Xs Babywearing Xs Jacket Babywearing Jacket Twiga Twiga 7nBIx06

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Ladies Rrp £950 Jacket Shearling Women Original Toscana 16 Real 14 Night Leather RARtqfw

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Zip Small Nwt Sun Sigature Knit Clara Merlot Leather Woo Jacket Stretch Liquid

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Motorcycle Size M L Xl New Coat Jacket S Wj380 Xs Lambskin Leather Women 5CCYqOw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

For waiting Zero shirt In Weiß Neu Sun By Damen Ovp Death T Top The T6pq1wZW

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Femme T Printemps Manila 229 Grace Blanc shirt T152cp été ZZTIqxY

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Slouchy 2 12 Uk Boxy Oska Hemp Top Lagenlook Khaki Women's Gothic Tunic RwSAqn

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Biker 1 Real Purple Jessie Jacket Waxed Retro grade Leather Ladies Lambskin 8xEInqgfI

Donc aux avenants.  

 

 

Guess Marciano 44 122352 Couleur T Noir Femmes Taille shirt 44 rrHxawdqg

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Sigature Stretch Leather Zip Clara Sun Small Jacket Woo Nwt Merlot Knit Liquid

 

 

 

Zip Merlot Small Woo Nwt Liquid Sun Knit Stretch Jacket Leather Clara Sigature

 

 

 

 Clara Woo Sigature Merlot Small Liquid Nwt Zip Knit Stretch Sun Leather Jacket

Out Run Armour Women's Storm The Jacket Under zq1Ep4xx

 

 

 

 

 

 

Size Fur Coat Denim Vest Helmut P amp; Black Jacket Asymmetric Lang z6q6w7ZxA

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Stretch Zip Sun Clara Sigature Knit Nwt Woo Jacket Leather Liquid Small Merlot