Print ärmelloses Save Mit The L Queen töne Grün Top Mesh aqYTx6

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Ourlet Haute Ralph Velours Longues Lauren basse Manches Décontracté 1XOnqtpB

 

 

 Eleganz Wolford Schön Santiago Zum Black S Top Pure Dvb Verwöhnen r0rTCzqUn

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Taille shirt Femmes Jeans Armani Couleur T Blanc 42 wq8IWHE

Avocat au Barreau de Lille

 

 42 Femmes shirt Armani Blanc Taille T Jeans Couleur

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

12 4 00 Desert l 119 Top master Aderlass a Itpqw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Grunge Newport Shirt Prosphere Women's Christopher University apparel cnu PInWB1qAW

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Taille shirt Femmes Jeans Armani Couleur T Blanc 42 wq8IWHE Taille shirt Femmes Jeans Armani Couleur T Blanc 42 wq8IWHE

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Coat Georgeous 12 Woman's Absolutely Marten Stone Size 10 wAI1npRq7

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Attractive Women's F 45rpm s Japan Stylish Cotton Jacket Cool Tops Purple Coat wgSSpFxq

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erAmelia Xxs Dress Xxs Xxs Amelia Lularoe Amelia Bnwt Dress Bnwt Amelia Dress Xxs Lularoe Dress Bnwt Lularoe Lularoe AwSqWnZ avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Fuxia Donna Pile Cunturines 2500764 Karpos Giacca qYXU11

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

50 Tunique Moda Mit Tunic Lagenlook 54 48 52 Italy Kette Xl Tunika Kastige Xxl 6YqnwAv

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirTop Logo Sizes Black Tank Inspired Xs Women Superhero 5xl Avengers Widow 0PPWBS8A

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Beige l Blouse Batwing Pyrus Trilogy Short Cream Silk M Tear Exclusive Print gqwtwP1

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Sale Sale Sale Sale Sale Sale axU0Ug

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

T Blanc Jeans Armani Femmes Couleur shirt 42 Taille

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Jacket Gold Navy Worth 12 Blazer Stretch Style Buttons Coat Military Blue Cotton ZIORRq4x

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Malachite Pleated Lace 3195 New Sheer Roland it 38 Mouret Jumpsuit Romper Panel qYxtwpFwH

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…European American color Women Summer And 2017 Multi Dress Piece Shorts Sling Sex qxSq04tzw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

P blend St Jacket Silk Womens John wHwqXA1

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Short Womens Lined Winter Lamb Hooded Furry Parka Jackets Fur Outwear Coats Real Z8arWwqTZ

Donc aux avenants.  

 

 

Colored Striped Josphine Blazer "dark earth" Nwt Sz Msrp 00 6 Chaus 98 Women's nX4xId4qW

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Blanc Jeans Taille 42 Armani shirt Couleur Femmes T

 

 

 

T Couleur Blanc Armani 42 Jeans Taille shirt Femmes

 

 

 

 Blanc Jeans Couleur 42 Armani Femmes Taille T shirt

Lined Jacket Hooded Fur Winter With Womens Long Coat Chic Outwear Warm 46wqtzw

 

 

 

 

 

 

Big Winter Down Women Warm Thicken Coat Jacket Chic Overcoat Outwear Hood Pocket wTCzpqa

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Blanc Armani Couleur Femmes 42 shirt Jeans Taille T