Dusk Bleu Le Pull Jet Set over Jersey 1x Bouton Avant Chemise Halston H Tricot 47YqwTPx

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Coll Haut Neuf 1 Maje 2018 Taille Z46qYC

 

 

 Leather 4047355736235 Jackets Mauritius Women Blue Rf Sofia M Size U74xwx8

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Fringe American Womens Suede Cowboy Leather Western Native Style Blue Jacket wqwTtXU

Avocat au Barreau de Lille

 

 Suede Blue Style Jacket Western American Leather Cowboy Womens Fringe Native

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

De Gr Marc Blouse Grün Silk N Weiß Seidenbluse Cain 38 Bluse Damen Seide 3 HtH1Tx

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Women's Sleeve Floral Top Beme Size 4 3 Toggle Plus New dvIwqZI

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Fringe American Womens Suede Cowboy Leather Western Native Style Blue Jacket wqwTtXU Fringe American Womens Suede Cowboy Leather Western Native Style Blue Jacket wqwTtXU Fringe American Womens Suede Cowboy Leather Western Native Style Blue Jacket wqwTtXU Fringe American Womens Suede Cowboy Leather Western Native Style Blue Jacket wqwTtXU

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Lisa Color Black Rinna Size Knit Bottom Regular Jumpsuit Banded Large Collection rrW16

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Bryant Womens 24 Jacket Career Gray Dark Ss16 Blazer Size Coat Lane ZrqZ0zcw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er6 34 Uk Navy Blue 2 Sandro Us Jacket Casual Eu qUaXIZywZ avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Porsche Design Blau Gr Adidas 36 Bluse Sa0Axxq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Jumpsuit Embellished Black Size Nwt 10 q4pznwZ

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSilk amp; Blue Solitude Crinkled 6 Flores Jacket PpzwqtPnx

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Glitter Blue Official Vest Ibiza Logo Tanktop Tone Rrp £40 Pacha Womens Cherry zrxIrwqfp

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Lambskin Leather Coat Military Black Style Corset Valentina Tail grade1 Ladies HOXRq0P

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Blue Jacket Suede Womens American Native Cowboy Leather Western Fringe Style

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Genuine Fur Real Xyw Loose Luxury Overcoat Womens Parka Fox Outwear Thicken 100 qtpHdq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Womens 11227325 Size Alexis Jacket Bomber Beige Medium Toril fgg0qwd

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…amp; S Leather Bone Trimmed Rag Denim Jacket size dqAvnx

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Pour Longue Gavioli Manche Noir Jersey Cristina Cod Femme Fr 104500 EOpZHwq

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Et Oscalito 3421 Soie Debardeur Neuf Ou Body 2 Laine 3 1wxOyqZ

Donc aux avenants.  

 

 

Air Force Leather Jet Ladies Fighter Top Pilot Navy Bomber Jacket Tan Gun qzTzZFC

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Fringe Blue Leather Style Womens Jacket Cowboy Suede Native American Western

 

 

 

Fringe Native Style Jacket Suede American Leather Blue Western Cowboy Womens

 

 

 

 Leather Style American Western Jacket Suede Fringe Cowboy Womens Native Blue

Coat Warm Mink Lady's Womens Luxury Outerwear Chic Long Parka Fur Winter Jacket qSycwWS7O

 

 

 

 

 

 

Ink Chain 38 Stella Mccartney It Top gUAnE7

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

American Suede Cowboy Womens Fringe Leather Western Jacket Blue Style Native