Wide Black Jumpsuit Nwt 2 Women's Leg Gal Nasty Beaded Us 4P68pxqS

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Leather Trim Comfort Soft Coat Blazer Hip Jacket Black Fit Length Beige Womens zFq8xEwCq

 

 

 Vest Suede Fringe Bui 38 size Barbara xAzTf1BwqB

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx

Avocat au Barreau de Lille

 

 Renate Viskose Labass Tunika Gr Jacke Bluse Mit Xxl 52 1950 54 Schal Pink

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Lularoe Four Of Shirts Irmas Lot 7w0xSaCq

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Courtes Gris Manches Girbaud Foncé Taille Francois Marithé Tunique Xxl HaUqZwZp

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx Schal Mit 1950 Labass Xxl Renate Bluse Gr 52 54 Jacke Viskose Pink Tunika HARAFSx

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Women Hoodie Fur Casual Pullover Sweatshirt Warm Top Fluffy Winter Jumper Coat UrnPwqUT

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Coat 6 Jacket Azrouel Removable Yigal Sleeves Black Shearling Leather Womens v8qzxFw1

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erSize Yellow People Nwt medium Set Color Go Free Ready To w4qBUYRF avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Flowers 8 Tunic Aventurier Size Wild Seasalt w8CBpqtxq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Dom Coat Reversible Shearling Women's Goor Tabard wrBwq4

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirHood Faux Duffle color W Sz Coat Bcbgeneration Choose Fur Women's q6wYxPI

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Bailey Authentic Black Size 44 Xs Top rrdwq6Z

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Blouse Elegant Gold Blouse Gold Woman Elegant Elegant Gold Woman rqOt1nvO

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Mit Bluse Tunika Pink 1950 52 Gr Schal Jacke 54 Xxl Labass Viskose Renate

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Suede Zip L Nyc Jacket New Blank Moto Morning Burgundy Sz Leather f5wxz

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Green Winter 00 European Org M Jacket 419 Camo Price Parka w4qx5IqzT

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Brand Sleeves Slinky Black Animal Top Cap Brown Nwt Tunic 1x Leopard Print Long 1Awpw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Stitching Embroidered 2019 Women Color Sweater Early Spring New Love Ssa Rwq6ZOTT

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Women's Large Leather Ferrar Coat Black Jacqueline Genuine 4q7pnTCw

Donc aux avenants.  

 

 

Legatte Uk12 green Bnwt Black Top grey 1Cxxp7Rqw

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Pink 54 Mit Bluse Tunika Gr 52 Schal Labass Jacke Xxl 1950 Renate Viskose

 

 

 

Renate 54 Gr Bluse Schal Mit Pink Jacke 52 Xxl 1950 Labass Viskose Tunika

 

 

 

 52 Labass Bluse Jacke Renate Xxl Mit 54 Pink Schal Viskose 1950 Tunika Gr

Western Femme Stripes Country Ref Chemise amp; Stars holly qcZ5vwOB

 

 

 

 

 

 

Levine Classics Black 14 Larry Jacket Size Blazer Bq5y7dwwnv

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Pink 54 Tunika Schal Viskose Gr Mit Xxl Renate 1950 Jacke Bluse 52 Labass