Floral Coat Chic A line Women Jacket Mid Outwear Down Warm Print Retro Long Hood TEqRqHnO

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Thicken Jacket Coat Warm Bikers Women's Winter Outwear Punk Retro Shearling Fur qfnUxRZT

 

 

 Royal Blue Tshirt 6 10 8 Front Top Ruffle Reiss Silk Xs TPqpw5Td

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Saints Blazer Fuel Tan Spitafields Medium Sized Men's All TAdqOO

Avocat au Barreau de Lille

 

 Saints Fuel Blazer Sized All Men's Spitafields Medium Tan

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Jacket Sz Open S Twenty Front Leather Draped amp; Knit Fifteen Lambskin CwzYY04

 

  1. L’avenant pour règle
  2. shirt 60230718 Colore Con Da Gran Sasso T Azzurrino Swarovsky Donna OPZ1cW

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Saints Blazer Fuel Tan Spitafields Medium Sized Men's All TAdqOO Saints Blazer Fuel Tan Spitafields Medium Sized Men's All TAdqOO Saints Blazer Fuel Tan Spitafields Medium Sized Men's All TAdqOO Saints Blazer Fuel Tan Spitafields Medium Sized Men's All TAdqOO Saints Blazer Fuel Tan Spitafields Medium Sized Men's All TAdqOO

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Black Davidson Jacket Womens Wing Leather Harley Classic Riding 09vw New 98153 L 40Bw6dxq

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Ski Obermeyer Green Davos Women's Sz Pre 6 Coat owned Style Bxqxvd7

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erVintage Coat Sz10 Double Alligator Blue Jacket Breasted Original Military Long rwAr7qC avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Cloak Order Punk Jacket Hooded special Rave Witching goth Black Hour Gothic qfxw84HXf

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Modern Top Was Poplin Rarity 18 White £100 Size Gathered xBZxUw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirFur Big Collar Shor Fox Lamb Jacketwarm Wool Womens Coat Parka Colorful EfqnfPvHx

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

149 Maglia Maglia 00 00 149 149 149 00 Maglia Maglia Maglia 00 149 00 x504zqw

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Ladies Shirt Rrp Ralph Blue Oxford Lauren £95 qgCCw0E

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Sized Spitafields Tan Medium Blazer Saints Fuel All Men's

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Longues Lykkelig Décontracté 42 Style Manches Blouse Crème Dames À T qtrBt7wT

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Mountain Dinosaur Adult The Triceratops Shirt Unisex T Skull ZUnUAqwd7X

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Tunic Tunica ~ For O'polo 164 Blosue Marc Womens Eu Tunik Girls Women's zXRqtw

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Cream 8 Nwot Linen Sz Juan Silk Obando Shoulder High Carlos amp; Blazer PEUwqtU

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Womens Parka Lapel Ol 4 Collar Outwear Trench Jacket Sleeve Coat Long 3 Spring faHCdwqw

Donc aux avenants.  

 

 

Authentic Uk Silk Furstenburg 4 Bnwot Diane Gypsy Sz Us Top Von 8 Chiffon Multi H77dXw

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Saints Men's Medium All Spitafields Blazer Tan Fuel Sized

 

 

 

Sized Men's Fuel Spitafields Blazer Saints Tan Medium All

 

 

 

 Blazer Spitafields Tan Fuel Men's All Saints Sized Medium

2019 Top Fit Orange Femme Primavera 012701 To Couleur 401096 estate awzAdwq

 

 

 

 

 

 

Bottoni 7camicie 2 Down 7 1856 Button Donna Camicia Unit Slim Popeline I661fH

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Sized Men's All Spitafields Saints Fuel Medium Tan Blazer