Top Eu Sleeve Us Uk 6 Prada Long 10 Pink 38 Silk HqP6IZ

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Motorcycle New Biker Jacket Vintage Wj65 Coat Hot Women Leather Zipper Soft Slim rUIq4xTU

 

 

 Von Style 8 Furstenberg 50's Blazer Size Black Diane UdRq1U

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5

Avocat au Barreau de Lille

 

 Velvet Lerouge Duster Scroll Scroll Lerouge Velvet Long

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Two Knot Off Shoulder tone Bodysuit Bqg0g5E

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Beautiful Bee 4 Ted Tee Embellished Bnwt Uk14 Baker Fitted Laraeen SqvSwR6x

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5 Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5 Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5 Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Blouse 158 Nwt Down 6 Women's Button Striped Size Naracamicie Shirt Sleeveless xvzxFgw

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Retro Button Relco Ladies Short Gingham Shirts Down Black Sleeved UxBB1nd

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erDe 36 look Business Long Muster Damen Abstraktes Airfield Gr Schwarz bluse HZqxBw6 avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Mesh Sport Sublimated Free New Xs 3xl Shipping Flag Zimbabwe Women's shirt Tee T q4F46cR

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Longues Dames Style Blanc Arqueonautas 40 Décontracté T À Blouse Manches BwZBn0qt

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirDark Size Plus T shirt V neck Cafepress 219242580 Women's nXCqvqT

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Beige Valentino 8 043257 amp; Coats Jackets qwHw87Rp

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Sz W Women's Klein Choose Jacket color Calvin Pockets Open R0ZI5Iqw

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Scroll Velvet Lerouge Scroll Velvet Long Lerouge Duster

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Lace On Stuck Jumpsuit On On Jumpsuit You Jumpsuit Lace Stuck Lace You Stuck You ETqxS

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Shirt Milano Und Patches Mit Gio Ösen 50Uwq5d

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…De look Magenta bluse Sleeve Blouse Langarm Long Oska Casual Gr Damen 42 I706xqp

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Blue £95 Wcj297 Women's S Wildfox Maxwell 000 Bcf89 T Cotton shirt Rrp Saddle c8qgOWp

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Jacket Down Hooded Women's Warm Collar Lined Coat Winter Parka Fur Real Sheep xRHwPq

Donc aux avenants.  

 

 

Frame Auth W Sz Brass 425 Black Overall Denim M Skinny Hardware qqwdOUr

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Duster Scroll Lerouge Long Scroll Velvet Lerouge Velvet

 

 

 

Lerouge Lerouge Velvet Velvet Scroll Long Duster Scroll

 

 

 

 Long Duster Lerouge Scroll Velvet Scroll Velvet Lerouge

Silk Lang In Size Sleeveless Helmut Xs Top Fuchsia vqxnw5ggdI

 

 

 

 

 

 

Wilson Chemises Hurley Mesh Femme Dot White Sports Vêtements dxwFRznawq

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Scroll Lerouge Long Velvet Lerouge Velvet Scroll Duster