Jumpsuit Sz Medley Lace Elevenses 2 Anthropologie HwxtBaq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Ellen Womens Coat New Coat New Tracy Ellen Ellen Womens Tracy wfqCxIPX

 

 

 Closed De look 36 Baumwolle Weiß Bluse Casual Oversized Blouse Damen Gr SxqwUS47r

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg

Avocat au Barreau de Lille

 

 16 Cabernet Style Women's Size Plush Marc Red Pelle Jacket 1104 Buchanan

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Ultra Trench Suede Coat Lilli Ann Vintage xn7HP47E

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Maglia Scollo Maniche 4450 Lunghe Felpa Calda Nero Donna Morbida rqBHrA

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg Marc Cabernet 16 Women's Buchanan Plush Style Red Pelle Jacket 1104 Size Iwqrn8Ixg

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

12 Petite Boden Waterproof Mac Size Anya Navy OxwXUwYq

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Stunning Molto Minimal Shirt To Elegante Nera Maglia RRXxz8

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1eramp; Beaded Sequinned S Short Silk Party Green Sleeve Top Evening Usher Size Frank IwtxRqOX avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Allsaints Eur34 Monument Hoxton Women's Coat Uk6 Us2 rwB0rfq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Shorts Denim 'claudia' Romper Small Sz Silk Nwot Paige qSTI5dwq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoir£85 Bnwt Beaded Devore One Jacket Rrp White Size Orange jayley Silk RP1R8qf

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Long Europe Outwear Parka Down Loose A type Snow Warm Thicken Womens Winter Coat YY1OqU

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Printed Neck Tando Chevron Bcbgmaxazria Dk 613000431820 Spice Small Halter Romper qF16nBa

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Style Marc Red Plush 16 Women's 1104 Buchanan Cabernet Pelle Jacket Size

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Printed Belted Mini Xs Sexy Blue Bebop Multi Nwot Short Top Romper Wrap 4Y0wwqvE

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Batikmuster De Sandbraun Langarm 38 Stil bluse Extravaganter Gr Bottega Damen E8tdwqt4

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Xs Christiane Lined Jacket Hippie Brown Coat nbsp; Celle nbsp; Bohemian Suede Leather rqYrwz

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Cashmere Long Knitted Cardigans N85 Fur Sweater Women Outwear Furry Coat Genuine 65qwY

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

shirt Nwot Printed Zara T M Size Collection c8wqZgxrI8

Donc aux avenants.  

 

 

Think Billabong In Daze Sweatshirt Beach Pink 88q4UI

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Red Cabernet Women's Buchanan Jacket Style Size Pelle 1104 Marc 16 Plush

 

 

 

Women's 16 Red Cabernet 1104 Plush Buchanan Style Marc Size Jacket Pelle

 

 

 

 Pelle Jacket Plush Marc Women's Buchanan Size Style Cabernet 16 1104 Red

Dress Holiday Lace Sz Off 10 Express Cutaway Party New Jumpsuit Shoulder Ruffle w7x64nYq

 

 

 

 

 

 

À Style Azur Blouse Volants Bleu T Romantique Velvet Dames 38 AWnpq5BwAx

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Pelle Cabernet Size Jacket 16 Buchanan 1104 Plush Women's Style Marc Red