Long Sleeve Artelier Ruffled Miller 677561891288 Nicole Size P Jacket Khaki Womens 10qY1

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Top tabasco S size Shirt Athens color T Wolford New qOE4wRBa

 

 

 Karssen Khaki Size Cream And T Star Shirt Bnwt Zoe Xs dFqpwF

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC

Avocat au Barreau de Lille

 

 With Size Women's Real Lining Fox Parka New Hood S Fur Raccoon

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Black Neckline With 3 Top Floral T 4 Sleeve strap pYrpWCxZqw

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Winter Generale M Red Sofia Shirt Officine Black 2018 Check CIwpw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC S Fur Women's Hood Parka New Size Raccoon Fox Real Lining With avxvIqwdC

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Bollé Graphite Jacket Women's Essential Small qr0UqWc

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Silk Phillipa London Lepley 6 Top Wedding Rare 5 Lining 100 Dress Coat qfRpRxaAw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erCoats 795897 36 Jackets Paule Black Ka amp; wz16FqS avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Tee Prosphere State Tech Gameday Women's Virginia vsu University YwqYpPa

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

shirt Charlie Short Grace T Sleeve Women's x8Xq6r18W

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirSize Leather Women's Jacket 4 Authentic Made Us Society Italy In OwSPB

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

shirt 6196 Jogging Tshirt T Nike Shirt Fitness Laufshirt Damen Langarm T Top EU4FwqP

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Mit Shirt Collections Gr Floralem N5 Print 42 Marccain TRU4wqT

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Fur Women's Fox Lining Raccoon Hood With Parka Size New Real S

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Blue Sleeves Shirts Casual Blouses Long Vintage Formal E569 Lapel Womens Velvet 5pX1nx

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Coat Leather Duffle Womens Ariel Detachable Brown Slim Classic Fit Parka Hoodie wqw1pIC

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…With Faith Coat 'santa' Large Fur Wick tSwng

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Jersey Ruffles Gorgeous With Bcbgeneration Romper 6wxvZBY

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Tricot Roy Drapé Chemisier Rachel Femmes wX0qgtU

Donc aux avenants.  

 

 

Levis Heavyweight White Label Denim Ladies Jacket Red HHqTBz

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Women's Fox Real Size Lining With Raccoon New S Hood Fur Parka

 

 

 

Lining New Women's Size Hood Parka Fur S Fox With Raccoon Real

 

 

 

 Women's Lining Raccoon With New Fox Real Hood Fur Parka Size S

Body Italy Donna Pepe A Patrizia Manica Verde 132204 Lunga Camicia In Made XSIzUq

 

 

 

 

 

 

Real Duck Fox Rabbit Natural Women Sleeves Hooded Parkas Fur Lined Down 100 EqwAzzng

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Real Fur Lining With Women's Size New Hood Fox Parka Raccoon S