With Fur White Cape Hook Fox Woman Central qd6nxwtC6F

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Outwear Tangzhuang Warm Down Coats Winter Womens Long Puffer Parka Duck Jackets x6vxwHnq4U

 

 

 V Baker Uk 10 Neck Patchwork 2 Kisey Bnwt Top Ted Size waptT17q7

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf

Avocat au Barreau de Lille

 

 Lisa Haut Manches Tricot Courtes Rinna Dégagée Long Tombantes Épaules Côtelé

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Long Women's Mix Ozbek Length Cashmere Large Coat Size London 54wqwA06

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Grey Coats Glazik 785886 Jackets Le 36 amp; 6q7XxUxwa

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf Haut Tricot Tombantes Côtelé Dégagée Manches Rinna Épaules Lisa Long Courtes 0ZTz8cgf

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

White Shirt Sleeve Brooks Red Size Non Long Pinstripe Women Blue 4 Brothers Iron XXCqB

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Day Texturé A300518 Tricot Vif Cravate Slvs Every Magenta Neuf S Susan Graveur t4xIaU

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erKnit Top Cashmere Prada Biege Biege Prada xwIcqPfZYF avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Jackets Cacharel Beige S amp; Coats 965442 0ErEfq

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Casual Loose Sleeve Tops Solid O Short Shirt Tassel Women neck w4qPw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirCollar Jacket New Raccoon Tops Parka Winter Down Women's Hooded Coat Fur Outwear tZvRHZq

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Bleu En 57259 Pull Pétrole Laine Gran Et 14444blu Femme Gris Sasso wp55HRqtx

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Riveria Size Boden 8 Print Uk Us 4 Sleeveless Shirt New fxUwgtwvq

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Tombantes Haut Long Rinna Manches Côtelé Tricot Épaules Lisa Courtes Dégagée

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Gilet Lapel Real Waistcoat Knitted Luxury Sz Women Warm Vest Rabbit Cardigan Fur xqvZT

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Tan Jacket Day Sz Eyelet Cotton 4 zT77Fn6

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…color Coat Women Outdoor Fashion Fur Leisure Luxury Jacket Sleeveless Multi Vest R6qwR

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Fit £95 Lauren Slim Oxford Ralph Shirt Ladies Rrp pink w8HIxqOd

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Super Lambskin Style Purple Jacket Ladies Motorcycle Leather Biker Fitted Real rBqafrnR

Donc aux avenants.  

 

 

My 148 Jumpsuit; Free People Xs; Mind Color wpI1SE1Uq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Tombantes Côtelé Tricot Dégagée Haut Manches Long Courtes Lisa Rinna Épaules

 

 

 

Tricot Lisa Rinna Courtes Manches Épaules Tombantes Côtelé Haut Long Dégagée

 

 

 

 Lisa Côtelé Tombantes Manches Long Épaules Rinna Dégagée Courtes Haut Tricot

Trench Women's Windbreaker Lapel Woolen Parka Maxi Jacket Warm Coat Dress OqnYpxqCg

 

 

 

 

 

 

Monsoon Size Ladies Matisse Lace 20 Navy New Jumpsuit Womens 1xqwCSdx47

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Épaules Tombantes Courtes Tricot Lisa Côtelé Rinna Haut Dégagée Manches Long