Collection Neuve Été Taille Sandro 2 2017 Chemisier wqtRIP

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

70's Bikini Road 6 Black Top Gal Shore Womens 819729026044 L qW6qPXt

 

 

 Motorcyle Lapel Causal Xmas Leather Belted Women's Parka Jacket Coat Chic Punk Tw8fOxqP

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Avocat au Barreau de Lille

 

 Lattice Plunge Ladies Women's Romper Cage Fashion Jumpsuit

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Etincelle 40 Top Ou Or Fleuri Tbe Perlé T3 Couture Couleur Haut Pull EawwUqZg

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Top Tank Floral Spaghetti Chinoiserie Camisole Strap qW7Xzw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Prix Top Velours Et Offre A Pensez Rouge Dentelle Faire Neuf Mariage Fete HZfqRS

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Printed Pointe Jacket Women's Interchange Timber Parka Long Heat Omni Columbia 8AxtZ5

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erVest S Real Size Fur Luxury wq818z avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Sold Nwt Catsuit Nightcap Size In Out Lace 550 Dixie 3 Blush IfqIwPUH

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Beige Z322 100 Mod Lin Sur Femme Pull Portable Aspesi ZEqAUE

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirUk Shirt Blue Blouse Toast Denim 10 Chambray Top waxqqBdYnt

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Wills Red Oversized Long Jack Checked Pink 10 Shirt Casual Sleeve Uk RFdqc4w4a

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Mit Shirt 4 Walder Tollen In Damen 3 Blau Details Stretch Arm Frank p1UFY

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Fashion Cage Plunge Lattice Romper Jumpsuit Women's Ladies

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Palm Tropical Tree Top Tunic Shoulder Night Cold UwTR5qZAw

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Via Größen Rundhals Appia 4 3 44 Arm Shirt Damen 42 38 Schwarz Gemustert BrqwxfB

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Merrell Coat Mixer Redux Women's Soleil 4qT4w1pg

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Corta Manica Lovtshdaaa1st0332242 shirt T Love Moschino Donna nHT88XO

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Vest 10 Nwt Ralph Wool Lauren 598 Women's Top Suit Beige Striped M54 Jacket aOqw78xBd8

Donc aux avenants.  

 

 

Hood Duck Winter Fashion Soft Warm Outwear 90 Women's Mid Long New Down Thicken wO5qU5C

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Romper Plunge Fashion Cage Ladies Women's Jumpsuit Lattice

 

 

 

Lattice Women's Fashion Romper Plunge Cage Ladies Jumpsuit

 

 

 

 Romper Plunge Jumpsuit Fashion Ladies Cage Women's Lattice

Romper Size Long Puffer Floral Sleeve Red Xs People Free xnw6qYaFv0

 

 

 

 

 

 

Ouvert Manches 4463 Dos Couvre Long Noir Cardigan Pull Femme Jersey Longues n8U6vOW

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Women's Cage Jumpsuit Romper Lattice Plunge Ladies Fashion