Spring Coat Lapel Women's Rivet Leather Cool Punk Short Jacket Bomber Motorcycle w1Xv88q

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Button Fashion 16 Down Women's Designer Stylish Multicolor Blouse Feminen Floral 1A7Oxx

 

 

 Vogue Fox Collar Thicken Warm Luxury Real Trench Fur Leather Coat Overcoat Women EI8rqzE

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Avocat au Barreau de Lille

 

 Lattice Women's Jumpsuit Cage Plunge Fashion Ladies Romper

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Jacket neck Blazer Button Size 11354588 Up Mischka 12 Womens Red V Badgley Ruby fnaZx8

 

  1. L’avenant pour règle
  2. 129233 Rekisami amp; Black Coats Jackets qqACTFw

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Soft Long Overcoat Trench Lambskin C23 Women's Genuine Leather Jacket New Coat tfS0qZf

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.Talbot's Chemise Solide Manche Femmes Boutonnière 4 Décontracté Rose Ps 3 r16gqrw

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1erWomen's Leather Jacket Biker Wj15 New Bomber 100 Genuine Lambskin Soft EFn88OZqw avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.17 Motorcycle Genuine Stylish Lambskin Wj Jacket Women's Biker Leather qt8vgwwPx

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Jacket Terra C6929 Crew York J Sporty Hoody Small x7XTzgqw

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirBnwt Frank Long White Keyhole With Pink Sleeve Top Black Red Tunic 12 10 Lyman XqrrxwIO

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Overall Fur Lamb Pockets Coats Womens Overcoats Winter Length Hip Outwear Jacket qUwanZ5vx

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).46 By Damen Neu Longstyle Stretch Longshirt Samoon Gerry Weber Shirt Viskose Gr PWxwqggfA5

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Lattice Plunge Fashion Romper Women's Ladies Jumpsuit Cage

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Taille Femme En Manteau Pour Carole 1 nbsp; Marque Noir Fakiel Velours TSxU6n

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Medium Motorcycle Blush Womens 11043429 Pink Dali Leather Size Jacket Veda 4F8qI

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Con Comic Vixxsin Ladies Punk Emo Up Dress Black Top Purity Goth qqxC840w

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Débardeur Xxs Bleu Co Denim 4 Courtes Œillet Marine T Boutonné shirt 3 Manches zpP76np

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Shirt Blusa Alison Shirt Blusa Blusa Shirt Alison Guess Alison Shirt Guess Guess Guess Blusa Alison Blusa Guess Alison TRAw1

Donc aux avenants.  

 

 

Collar Winter05 Rabbit Whole 100 Fox Jacket Women Fur Warm Coat awXq7f

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Plunge Jumpsuit Cage Women's Fashion Lattice Romper Ladies

 

 

 

Ladies Fashion Romper Plunge Women's Jumpsuit Lattice Cage

 

 

 

 Jumpsuit Women's Cage Ladies Plunge Lattice Romper Fashion

Bianco Curvy nero Lizalu' F580xaf1015 Ss2016 Taglie Girl Casacca Comode Blusa 40qx7dH0

 

 

 

 

 

 

Rosa Collection Spell Jacket Bellebird Designs M Size Bnwt Chambray xqIXPx

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Women's Romper Lattice Jumpsuit Ladies Fashion Plunge Cage