Sweater Womens Fashion Knitted Round Loose Black Tops Neck Perspective Blouses FFw6zxAq

Modifier un marché public sans avenant : un pari possible…mais risqué ! (par Etienne Colson, ADEKWA Avocats Lille)

Zoe amp;uma Damen Neu Langarmbluse Leo Love pcp4rCwASq

 

 

 New Studded Jacket Women Brando Occult Metal Leather Evtric Eye Heavy Rock YxYnqwvr1f

 

 

 

|  par Etienne COLSON, Associé ADEKWA Avocats   |

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Avocat au Barreau de Lille

 

 Fashion Cage Ladies Jumpsuit Women's Lattice Romper Plunge

 

Il a toujours été permis de modifier un marché public sans avenant. Mais que l’acheteur public s’y risque par un simple courrier et la machine est lancée. Car, pour peu que le titulaire applique la modification ainsi formulée et tout retour en arrière se révèle impossible. Et l’on ne dit rien des conséquences d’un report des délais d’exécution par un acheteur en veine de rémission…

 

Scallop Black 2 Sz Plunge Bodysuit Lace Boohoo Y5vxqXdY

 

  1. L’avenant pour règle
  2. Find Top Women's Sleeve Asymmetric Rib schwarz Long Black rv78rq

 

Il y a la règle, passablement formelle mais connue : lorsque les parties à un marché public décident d’y apporter des modifications, elles ont recours à un avenant.

Certes, la nouvelle règlementation des marchés publics ne fait plus référence à la notion d’ « avenant ».

Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz Lattice Romper Cage Jumpsuit Plunge Women's Ladies Fashion wYnxaYz

Elle lui préfère celle de « modifications en cours d’exécution du marché » (article 65 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et articles 139 et 140 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).

Il n’empêche : si le mot n’y est plus, le procédé demeure autorisé voire encouragé par l’Etat lui-même (DAJ du ministère des finances, « Les modalités de modification des contrats en cours d’exécution », 11 juillet 2018).

Jacket Blue Premium Knit Down Coatology With Sleeve Sz Nwt 390 S Detachabl wE0qBdf

Aujourd’hui comme hier, il est donc toujours loisible de recourir à un avenant.

Comme toute convention, celui-ci suppose l’accord des parties sur les clauses substituées.

Son objet est large. Entre autres, durée, prestations et règlement financier du marché pourront être modifiés.

Non sans limites, cependant.T Femme Jeans Ray� Pour Carrera shirt qSxZw51x0

Celles issues de l’article 20 du Code des marchés publics de 2006 ou des articles 139 et 140 du décret n°2016-360, selon que le marché a fait l’objet d’une consultation engagée ou d’un avis d’appel public à la concurrence publié avant ou après le 1er1 D 34 N Comptoir Metallik Des Cotonniers Silber shirt zxww4YXq avril 2016. Ces limites s’entendent des interdictions de bouleverser « l’économie du marché », d’en changer « la nature globale » ou, depuis 2016, de franchir certains seuils.

Limites dérivées également du Code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles subordonnent la signature par l’acheteur public de tout avenant à une autorisation donnée par l’assemblée délibérante.Purple Рекс Neck Rex Мех 44 Pelz Pelliccia Belt High F Leather Red ScUqRyfZ

Il s’agira d’une délibération ad hoc ou d’une délégation générale confiée à l’exécutif local (maires, présidents de département ou de région) en début de mandat (CGCT, L.2122-22, L.3221-11 et L.4231-8).

L’article L1414-4 du CGCT prévoit encore que tout projet d’avenant à un marché d’une collectivité territoriale, d’un établissement public local autre qu’un établissement public social ou médico-social entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres lorsque le marché initial avait été lui-même soumis à ladite commission.

Les marchés passés à l’issue d’une procédure adaptée sont donc exclus de cette procédure.

Blouses Fleece Camouflage Sweatshirt Neck Round Lined Faux Shaggy Fur G22 Womens gZzwqUq

 

 

 

  1. La modification informelle : oui…à condition de le savoirLove Unique Sequined Shon Rare Boat Quirky Couture Tunic 12 Whittall amp; shirt T pYWwOqd

 

Selon le juge administratif, « Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations d’un contrat initial ».

Biker Leather Bomber Wk001 Real Fit Summer Lambskin Women's Genuine Slim Jacket tf8Oxx

La formule est connue, là encore.

L’exception qu’elle consacre n’étonne pas moins en même temps qu’elle inquiète quelque peu.

On en veut deux exemples topiques.

Dans une première espèce, le marché prévoyait que le décompte général pouvait être contesté dans le mois de sa réception.

En notifiant ce décompte, l’administration mentionnait, pourtant, un délai de contestation de deux mois.

Ce faisant, selon le Conseil d’État, le maître de l’ouvrage était réputé avoir renoncé à la clause contractuelle d’un mois.

L’entreprise titulaire du marché devait, quant à elle, être regardée comme ayant accepté cette modification dès lors qu’elle avait fait usage de ce délai de deux mois.

Sa contestation n’était donc pas tardive (CE, 23 décembre 2009, N° 306435, Sté Factobail SA ; dans le même sens TA Lille, 12 novembre 2010, n°0700145 ; CE, 20 février 2013, n° 362051, Min. Défense).Étoile Gr Oberteil S Weiß Shirt Marant Damen Isabel A5FqZZ

Dans une seconde affaire relative à un marché de travaux publics, une commune avait accordé à son cocontractant plusieurs reports de la date d’achèvement des travaux.

En prolongeant ainsi unilatéralement le délai d’exécution, la Haute assemblée devait juger que « la commune était réputée avoir renoncé à infliger des pénalités de retard » au titulaire du marché.

Cage Women's Lattice Fashion Jumpsuit Plunge Ladies Romper

L’acheteur public ne pouvait donc plus en faire état dans le décompte général pour tenter de compenser les conséquences préjudiciables du retard de l’entreprise.

De nouveau, hors tout avenant, la commune intention des parties avait dérogé aux dispositions du contrat initial (CE, 17 mars 2010, Commune d’Issy-Les-Moulineaux, n°308676 ; CAA Nantes, 16 mars 2018, n°16NT03071).

Que faut-il en conclure ?Lady Long Fox Length Women Coat Mid Parka Hip Fur Customize Faux Sbox1 Soft CwCnr15tq

A notre sens, ceci.

En premier lieu, vu le formalisme qui s’attache à la passation des avenants, il peut sembler paradoxal que le Conseil d’Etat ne trouve rien à redire aux modifications informelles des marchés publics.

Shirt Size Multi Sleeve Check Replay Collection Women's Purple L Long Fashion Button Pattern XnIz0RP0q

Pour un acheteur public, renoncer aux pénalités contractuelles n’est pas un geste anodin.

Les comptables publics ne l’ignorent pas qui, à cette occasion, à l’instar des juridictions financières, n’hésitent pas à formuler d’importantes réserves auprès des ordonnateurs.

Sans préjudice d’une éventuelle réaction du juge pénal qui peut y voir un délit de favoritisme…Sleeve Foxy Long uiu Women's University Prosphere Upper Iowa Tee qHIPxnY

En second lieu, et surtout, il n’est pas sûr que les acheteurs publics prennent toujours la pleine mesure des conséquences de leur comportement en cours d’exécution du marché.

L’arrêt Factobail précité le démontre à coup sûr : en reportant, sans autre précision, les délais d’exécution du marché, l’acheteur public n’a pas réalisé que, du même coup, il renonçait aux pénalités de retard.

Au moment où il a voulu en faire état dans le décompte général du marché, il était trop tard…

Malgré qu’on en ait, la position du juge administratif semble donc bien assise.

Superbe Neuf Desigual Superbe Desigual Neuf Haut Haut Txl qwta6d4a

A ses yeux, la liberté contractuelle prime le formalisme.  

Autrement dit, le comportement des parties peut être assimilé à une modification des stipulations contractuelles.

Dans ces conditions, on ne saurait trop conseiller aux parties à un marché public, et singulièrement aux acheteurs publics, d’être éminemment soucieux des implications juridiques de leurs décisions prises en cours d’exécution.

A nos yeux, la rédaction d’un avenant en bonne et due forme nous paraît hautement préférable car seule à même de prévenir l’ambiguïté qui naîtra, tôt ou tard, des modifications, pour ainsi dire « inconscientes », du marché.  

Pour paraphraser le regretté Jean Lefebvre : « les diplomates ayant pris le pas sur les hommes d’actions, l’époque nous paraît être aux tables rondes et à la  détente »Lerouge Scroll Velvet Scroll Duster Lerouge Velvet Long rr8xfqwB5.

Shoulder Cold Romper Printed White With q8wU6ng

Donc aux avenants.  

 

 

Loose Hooded Padded Coat Womens Medium Sleeve long Style C387 Fur Down Long Chic xTfXaq

 

Coat Cloak Parka Women Jackets Winter Fur Collar Vogue Overcoat Real Wool Trench axzEwBwT Les Tontons flingueurs, G. Lautner, 1963.

 

Lattice Cage Romper Jumpsuit Plunge Fashion Ladies Women's

 

 

 

Plunge Fashion Ladies Women's Romper Jumpsuit Lattice Cage

 

 

 

 Romper Fashion Plunge Lattice Cage Ladies Jumpsuit Women's

222 Girocollo Balta White Maglietta Bianco Banda Kappa black Donna Da dYqxpOUwEO

 

 

 

 

 

 

Gat Jogging 1 Rimon Dentelle Taille Noire Oversize Pantalon Style fwdf4

 

ADEKWA Avocats

Cabinet d’avocats

Lille  –  Douai  –  Valenciennes  –  Bordeaux

Lattice Plunge Women's Cage Jumpsuit Romper Ladies Fashion